Home Politica “Uniti per Gioiosa” interroga il Sindaco sullo stato dei lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale

“Uniti per Gioiosa” interroga il Sindaco sullo stato dei lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale

735

Movimento Poitico Uniti Per GioiosaAlla C.A.
Sig. Sindaco

Gioiosa Marea 16.10.2012

OGGETTO: Interrogazione relativa allo stato dei lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale

Il gruppo consiliare di opposizione “Uniti per Gioiosa”,

PREMESSO

che erano stati avviati i lavori di recupero, restauro ed ampliamento del Palazzo Comunale di Piazza Cavour;

che, per i lavori eseguiti, era stata emessa, dall’Ufficio del Genio Civile di Messina, l’Ordinanza n. 24500/2012 con la quale si prescriveva ed imponeva la sospensione di detti lavori in corso con il conseguente avvio di procedimento penale, culminato con l’emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria di Patti, di sequestro preventivo dell’intero Palazzo interessato dai lavori;

che successivamente il Tribunale del Riesame di Messina annullava il predetto sequestro cui seguiva, con Ordinanza n. 626/2012 del 20.06.2012, analogo provvedimento del Tribunale Amministrativo di Catania con cui si sospendeva l’efficacia della precedente ordinanza di sospensione dei lavori del Genio Civile di Messina, eliminando, di fatto e formalmente, ogni ostacolo per la ripresa dei lavori precedentemente interrotti.

CONSIDERATO

Che, ufficialmente e per disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti, i lavori già iniziati nel Palazzo Comunale avrebbero potuto essere riavviati quindi sin dallo scorso mese di Giugno;

che, ad oggi, permane, senza alcun apparente motivo, la sospensione dei lavori medesimi, con tutte le naturali negative conseguenze, non ultima quella relativa al pesante onere, gravante sulle casse comunali, derivante oltre che dal pagamento del canone di locazione dei vari locali in cui sono stati temporaneamente ubicati alcuni Uffici Comunali, anche dalle eventuali revisioni o aggiornamenti dei prezzi o costi di costruzione del Palazzo Comunale.

INTERROGA

Il sig. Sindaco al fine di conoscere QUANDO verranno riavviati i lavori nel Palazzo Comunale, e quali siano i motivi ostativi alla sua ripresa.

 

Il Gruppo Consiliare “Uniti per Gioiosa”

“Uniti per Gioiosa” interroga il Sindaco sullo stato dei lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale ultima modifica: 2012-10-17T17:20:38+02:00 da CanaleSicilia